2025年二建《施工管理》考试模拟试题

1、单项选择题

1 甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，导致了时间延误和部分材料损毁。在这样的情况下王某。

A.

承担材料毁损的责任

B.

承担时间延误的责任

C.

承担全部责任

D.

不承担任何责任

参考答案：D

该题需要考生学会合同履行过程中发生不可抗力时双方当事人的权利与义务。《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。故D为正确答案。

A.

15天

B.

1个月

C.

3个月

D.

6个月

参考答案：C

3 债务人将它权利移交债权人占有，用以担保债务履行的方法是。

A.

抵押

B.

留置

C.

保证

D.

质押

参考答案：D

本题需要知道抵押与质押有什么区别;抵押人在提供抵押物时不转移对抵押物的占有。而质押则是出质人转移对质押物的占有，即出质人要将质物交由质权人保管。故只有答案D正确。

4 甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将它中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场因为升降机失去控制，导致5人死亡事故。依据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是。

A.

甲建设单位

B.

乙施工单位

C.

丙施工单位

D.

项目经理部

参考答案：B

《建设工程安全生产管理条例》第50条规定，施工单位发生生产安全事故，应当根据国家有关伤亡事故报告和调查处置的规定，准时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。所以，应选择B。

5 以下法律文书不具备强制实行力的是。

A.

生效的仲裁判决书

B.

当事人双方达成的和解协议

C.

生效的仲裁调解书

D.

人民法院的裁决

参考答案：B

6 项目经理王某经考试合格获得了二建资格证书，受聘并注册于一个拥有乙级资质专门从事招标代理的单位，根据《注册建造师管理规定》：王某可以建造师名义从事。

A.

建设工程项目总承包管理

B.

建设监理

C.

建设工程项目管理服务有关工作

D.

建设工程施工的项目管理

参考答案：C

A、B、C、D选项均为建造师执业范围，但A、B、D三项超出了聘用单位业务范围，故选项C正确。

7 关于节能的产业政策，下列说法错误的是。

A.

国家限制进步高耗能、高污染行业

B.

国家不鼓励企业拟定严于国家标准的企业节能标准

C.

国家对落后的耗能过高的生产工艺实行淘汰规范

D.

禁止用国家明令淘汰的用能设施、生产工艺

参考答案：B

8 当事人向仲裁委员会所在地中级人民法院提出有关证据，申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起个月内提出。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

6

参考答案：D

9 以下关于民事纠纷的说法错误的是。

A.

针对财产关系的民事纠纷均具备可处分性

B.

主体之间的法律地位平等

C.

有关人身关系的民事纠纷均具备不可处分性

D.

其内容是对民事权利义务的争议

参考答案：C

民事纠纷的特征之一是具备可处分性，但有关人身关系的民事纠纷多具备不可处分性，因此C说法错误，当选。

10 以下人民法院审理的行政案件，不适用调解的是。

A.

行政赔偿

B.

行政补偿

C.

对行政机关作出的有关行政许可的决定不服

D.

行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权

参考答案：C
11 《房子市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行方法》规定，房子市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体是。

A.

建设单位

B.

建筑施工企业

C.

建设监理单位

D.

政府安监部门

参考答案：B

《房子市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行方法》第3条规定，建筑施工企业是房子市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体。因此，正确选项为B。

12 下列工程项目开工前需要申领施工许可证的是。

A.

建筑面积超越200平米的建筑工程

B.

抢险救灾工程

C.

军用房子建筑工程

D.

工程投资额30万元以上的建筑工程

参考答案：D

13 下列职责中，不是施工单位消防安全职责的是。

A.

拟定施工现场的消防安全规范

B.

向有关部门报审消防设计图纸

C.

拟定灭火和应对疏散预案

D.

设置消防安全标志

参考答案：B

A、C、D选项符合《消防法》第16条关于"机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责"的规定;而《消防法》第10条规定，应由建设单位向有关部门报审消防设计图纸。因此，正确选项为B。

14 下列选项中，是行政处罚的是。

A.

罚金

B.

没收非法财物

C.

拘役

D.

管制

参考答案：B

管制、拘役为刑法中的主刑，罚金属其中的附加刑，本题只有选项B即没收非法财物是行政处罚的承担方法。

15 下列关于债的法律关系的说法，错误的是。

A.

债是特定当事人之间的法律关系

B.

债的主体是指特定的当事人

C.

债的内容是指债的主体双方之间的权利义务

D.

债权是请求特定人为特定行为的权利

参考答案：D

16 《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，总承包单位应负责。

A.

统一组织编制建设工程生产安全事故应对救援预案

B.

统一级建造师立应对救援组织

C.

统一配备应对救援职员

D.

统一配备救援器材和设施

参考答案：A

《建设工程安全生产管理条例》第49条规定，施工单位应当依据建设工程施工的特征、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，拟定施工现场生产安全事故应对救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应对救援预案，工程总承包单位和分包单位根据应对救援预案，各自打造应对救援组织或者配备应对救援职员，配备救援器材、设施，并按期组织演练。因此，正确选项为A。

17 下列关于施工许可证法定批准条件的说法，正确的是。

A.

任何单位或个人进行建设需要用地的，需要依法申请用农民集体土地

B.

在城市规划区的建筑工程，已经获得规划许可证

C.

以划拨方法提供国有土地用权的，不再办理建设用地规划许可证

D.

以出让方法提供国有土地用权的，不再办理建设工程规划许可证

参考答案：B

18 项目经理部行为的法律后果由承担。

A.

企业法人

B.

项目经理

C.

企业法定代表人

D.

项目经理部与企业法人分担

参考答案：A

项目经理部不具备法人资格，不可以独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然，A项正确。

19 2025年3月，获得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2025年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到止。

A.

2025年3月

B.

2025年6月

C.

2025年3月

D.

2025年6月

参考答案：A

变更注册按规定仍延续原注册有效期，故A选项正确。

20 甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15%。发包方已支付定金。假如乙在规按期限内不履行合同，应该返还给甲。

A.

15万元

B.

30万元

C.

45万元

D.

依据发包方损失而定

参考答案：C

《民法通则》规定："同意定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。"故答案C为正确答案。

21 依据《物权法》的有关规定，以建筑物抵押的，抵押权自时设立。

A.

出货

B.

抵押合同生效

C.

登记

D.

建筑物竣工验收

参考答案：C

22 依据国内担保法律规范关于抵押权达成的说法，下列表述错误的是。

A.

债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议拍卖抵押物所得价款受偿

B.

同一财产向两人以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按登记先后顺序清偿

C.

抵押物折价后，其价款超越债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿

D.

同一动产向两个人以上债权人抵押，抵押权自抵押合同签订之日生效，若抵押物未登记，则按合同生效的先后顺序清偿

参考答案：C

23 张某在甲施工单位连续工作满8年;李某与乙监理公司已经连续订立两次固按期限劳动合同;王某来丙公司工作2年，并被董事会任命为总经理;赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。则应签订无固按期限合同的是。

A.

张某

B.

李某

C.

王某

D.

赵某

参考答案：B

依据《劳动合同法》的规定：劳动者在用人单位连续工作满10年的，在正常状况下连续订立2次固按期限劳动合同的，除劳动者本人提出订立固按期限劳动合同外，应当订立无固按期限劳动合同。A、C选项不足10年，D选项不连续，故只有B选项符合题意。

24 《房子建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中，明确规定了需要进行见证取样和送检的试块、试件或材料，但不包含。

A.

地下用的防水材料

B.

用于砌筑砂浆的水泥

C.

钢筋连接接头

D.

承重结构混凝土的掺加剂

参考答案：C

《房子建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定需要推行见证取样和送检的有：用于承重结构的混凝土试块;用于承重墙体的砌筑砂浆试块;用于承重结构的钢筋及连接接头试件;用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中用的掺加剂;地下、屋面、厕浴间用的防水材料;国家规定需要实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。故本题正确答案为C。

25 建设工程因故暂停施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当。

A.

报发证机关核验施工许可证

B.

重新领取施工许可证

C.

向发证机关报告

D.

向发证机关备案

参考答案：A

《建筑法》第十条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;暂停施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

26 是安装工程所有险承保的是。

A.

因自然灾害致使的工程损毁

B.

设计错误引起的工程设施损毁

C.

意料之外事故所致使的钢结构安装过程中职员伤亡

D.

因自然灾害致使工程现场机械损毁

参考答案：D

依据安装工程所有险、建筑工程所有险的保险责任范围及除外责任可知，A为建筑工程所有险的承保范围，B为安装工程所有险的除外责任，c为建筑职工意料之外伤害险，因此正确答案为D。

27 下列关于注册机关监管职权的表述中，正确的是。

A.

注册建造师王某执业违法，被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书

B.

注册建造师异地执业违法，被当地省政府主管部门撤销了注册证书

C.

注册机关履行监管职能时，需要注册建造师公布个人信息

D.

注册机关需要被检查职员所在的聘用单位提供有关职员签署的文件及有关业务文档

参考答案：D

关于撤销注册建造师注册证书的规定，A、B选项均超出了权限，只有原注册审批机构有权作出撤销的决定，县级政府及异地政府监管部门只能提出处置建议而不是决定。除此之外，注册机关监管时不可以需要当事人公布个人信息，只能需要其出示与执业有关的信息，是不是公布，还要看涉密和个人隐私等问题。因此A、B、C选项错误，只有D选项是正确的选项。

28 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，但尚未发生安全事故的，最佳选择的处置方法是。

A.

责令施工单位停业整顿

B.

给予罚款处置

C.

给予撤职处分

D.

责令限时改正

参考答案：D

《建设工程安全生产管理条例》第66条规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限时改正;逾期未改正的，责令施工单位停业整顿;导致重大安全事故、重大伤亡事故或者其他紧急后果，构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任。本题的首要条件条件是尚未发生安全事故，因而B、C不作为最佳选择的处置方法。A选项是在D选项失效的状况下使用的处置方法。因此，最佳选择的处置方法应为D。

29 下列关于建设工程招标投标的说法，正确的是。

A.

用国有资金的建设项目需要公开招标

B.

民间投资的建设项目可以直接发包

C.

依法需要进行招标的项目，其招标投标活动不受区域、部门的限制

D.

招标项目不可以划分标段分段招标

参考答案：C

30 下列关于法人承担民事责任的说法，正确的是。

A.

可以承担民事责任

B.

可以独立承担民事责任

C.

只能以其动产承担民事责任

D.

只能以其不动产承担民事责任

参考答案：B

依据《民法通则》规定的法人条件，"可以独立承担民事责任"是其条件之一，所以A项错误，B项正确;同样，"有必要的财产或者经费"也是其条件之一，所以，法人应该以我们的财产或者经费承担民事责任即可，并不是限制为以其动产或不动产承担民事责任，所以，C、D两项均为错误;因此，答案为B。

31 工程监理单位负有审察施工策略等的责任，根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位重点是审察。

A.

安全生产投入是不是充足

B.

安全技术手段及专项施工策略是不是符合工程建设强制性标准

C.

施工现场职员的安全生产管理能力

D.

安全技术手段是不是得到落实

参考答案：B

本题主如果考察监理单位审察施工策略的问题，依据《建设工程安全生产管理条例》规定：工程监理单位要对审察施工组织设计中的安全技术手段或者专项施工策略进行审察，重点审察是不是符合工程建设强制性标准，故选择B。

32 设计文件注明的工程合理用年限的起算日期是。

A.

核发施工许可证之日

B.

工程缺点责任期满之日

C.

工程竣工验收合格之日

D.

工程法定保修期满之日

参考答案：C

工程合理用年限也就是勘察、设计单位的责任年限，它与《建筑法》中的"建筑物合理寿命年限"、《合同法》中的"工程合理用期限"等在定义上是一致的。国务院发布的《<建设工程质量管理条例>解释》规定："工程合理用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常状况下安全用的年限。"因此，正确答案为C。

33 下列不可以作为质押财产的是。

A.

股票

B.

支票

C.

债券

D.

土地所有权

参考答案：D

34 某施工工地起重机倒塌，导致3人死亡7人受伤，依据《生产安全事故报告和调查处置条例》规定，该事故的等级是。

A.

特别重大事故

B.

重大事故

C.

较大事故

D.

一般事故

参考答案：C

国务院《生产安全事故报告和调查处置条例》第3条第3款规定：较大事故是指导致3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的"以上"包含本数。因此，导致3人死亡7人受伤的事故是较大事故。

35 在不违反民事诉讼对级别管辖和专用管辖规定的状况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包含。

A.

合同履行地

B.

合同纠纷发生地

C.

合同签订地

D.

标的物所在地

参考答案：B

《民事诉讼法》第25条规定：合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不能违反本法对级别管辖和专用管辖的规定。

36 《建设工程水平管理条例》规定，建设工程在超越合理用年限后需要继续用的，产权所有人依法应当第一进行的程序是。

A.

委托勘察、设计单位制定技术加固手段

B.

委托有相应资质等级的施工单位进行加固、修理和补强

C.

委托具备相应资质等级的勘察、设计单位鉴别

D.

申请工程水平监督机构鉴别

参考答案：C

《建设工程水平管理条例》规定，建设工程在超越合理用年限后需要继续用的，产权所有人应当委托具备相应资质等级的勘察、设计单位鉴别，并依据鉴别结果采取加固、修理等手段，重新界定用期。据此，产权所有人依法应当第一进行的程序是C，这也是符合技术需要的。

37 依据《物权法》，下列工地中可以合法设立建设用地用权的是。

A.

国有土地

B.

集体土地

C.

未借助土地

D.

非耕地

参考答案：A

38 依据《民法通则》，施工企业的项目经理是施工企业。

A.

授权的项目管理者

B.

法定代理人

C.

指定代理人

D.

全权代理人

参考答案：A

依据《民法通则》的有关规定，项目经理部是施工企业内部的现场生产组织机构，没独立法人资格;项目经理是企业法人授权的项目管理者。所以，答案为A。

39 《建筑法》是下列法律部门中的。

A.

经济法

B.

社会法

C.

行政法

D.

民法商法

参考答案：C

40 下列关于建设工程承包规范的说法中，正确的是。

A.

总承包分为工程总承包和施工总承包

B.

一同承包是指施工总分包单位结成一同体承包工程

C.

施工分包只限于劳务分包

D.

工程总承包单位应同时为业主方提供工程项目管理服务

参考答案：A

41 工程完工后，应该根据相应规定进行竣工结算。假如没明确约按期限的，应该根据国家有关规定实行，国家没规定的，可觉得其约按期限均为天。

A.

7

B.

14

C.

28

D.

42

参考答案：C

42 某施工企业A因为工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是，A、B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付肯定的成本，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有些权利是。

A.

相邻权

B.

地役权

C.

土地出租权

D.

建设用地用权

参考答案：B

依据《物权法》对地役权的规定，地役权是为用自己不动产的便利或提升其效益而根据合同约定借助别人不动产的权利，施工方A为了我们的便捷与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是获得了地役权，因此，正确答案为B。

43 以下行为中，不能代理的行为是。

A.

工程承包

B.

招标

C.

设施材料采购

D.

诉讼

参考答案：A

44 对于既有建筑节能改造，下列说法错误的是。

A.

优先用太阳能热水系统

B.

应当符合民用建筑节能强制性标准

C.

优先使用遮阳、改变通风等低本钱改造手段

D.

围护结构的改造和供热系统的改造应当同步进行

参考答案：A

45 在工程建设活动中，以下行为不是代理的是。

A.

委托招标

B.

委托签约

C.

委托监理

D.

委托设计

参考答案：D

46 以下行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是。

A.

工人在施工中不慎从楼上掉下来摔死

B.

工地在建地下隐蔽工程时，对*露地面的钢筋未在周围做防护手段，也没显眼标识，导致经过这里的关某摔成重伤

C.

某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，使得工程水平紧急不符合需要，却不依法行使监理职能，导致建筑物倒塌，砸死砸伤多人的紧急后果

D.

工地工人栾某在工地饭店下毒，使得工人集体中毒

参考答案：C

考试知识点为工程重大安全事故罪的客观方面问题。《刑法》第137条规定，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，减少工程水平标准，导致重大安全事故的行为。本罪的客观方面，表现为违反国家规定，减少工程水平标准，导致重大安全事故的行为。在本题的选项中只有C选项是工程监理单位不依法行使监理职能，导致建筑物倒塌的紧急后果，所以C选项符合需要。

47 依据《物权法》，建设用地用权自之日起设立。

A.

国家划拨

B.

支付土地用权出让金

C.

用权登记

D.

获得建设用地用权证书

参考答案：C

48 某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是。

A.

甲企业的价格超越标底的上浮范围

B.

乙企业的价格超越标底的下浮范围

C.

丙企业的价格等于招标文件设定的低投标限价

D.

丁企业的价格低于本钱

参考答案：D

49 下列关于劳动者试用期的说法中，正确的是。

A.

试用期不包括在劳动合同期限内

B.

同一用人单位与同一劳动者只能约定试用期

C.

试用期内劳动者不能解除劳动合同

D.

第一次订立劳动合同的，合同可以仅约定试用期

参考答案：B

50 下列关于意料之外伤害保险的说法，正确的是。

A.

由建设单位办理

B.

保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日

C.

实行施工总承包的，施工总承包单位支付保险费

D.

意料之外伤害保险是强制险

参考答案：C

51 工程监理单位在推行监理过程中，发现存在安全事故隐患，且状况紧急的，应当。

A.

需要施工单位整改

B.

需要施工单位采取有效手段保证生产安全

C.

需要施工单位暂时停止施工，并准时报告建设单位

D.

直接向有关主管部门报告。

参考答案：C

监理单位安全责任的问题，依据《建设工程安全生产管理条例》规定：工程监理单位在推行监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当需要施工单位整改;状况紧急的，应当需要施工单位暂时停止施工，并准时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当准时向有关主管部门报告。故选择C。

52 招标项目设有标底的，招标人应在时公布。

A.

开标时

B.

评标时

C.

公示中标候选人时

D.

发出中标公告书时

参考答案：A

53 《大方污染防治法》规定，施工单位应当在施工工地公示施工现场大方污染防治的信息，这类信息不包含。

A.

扬尘污染防治手段

B.

扬尘控制监管信息

C.

扬尘污染防治负责人

D.

扬尘监督管理主管部门

参考答案：B

54 甲乙双方签订了《小额借款合同》，在合同履行过程中，甲方没根据约定的作用用贷款，使得不可以准时偿还贷款，此时甲方。

A.

应重新签订合同

B.

应承担违约责任

C.

不承担任何责任

D.

提起诉讼

参考答案：B

55 施工总承包单位承包建设工程后的以下行为中，除以外均是法律禁止的。

A.

将承包的工程全部出售给别人完成的

B.

或有关专业工程发包给了业主认同的分包人的

C.

将承包的工程肢解后以分包的名义全部出售给别人完成的

D.

将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

参考答案：B

本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项B是合法分包。

56 用人单位与劳动者打造全日制劳动关系，应当订立。

A.

书面劳动合同

B.

固按期限劳动合同

C.

无固按期限劳动合同

D.

以完成肯定任务为期限的劳动合同

参考答案：A

57 王某与张某签订了二手房子交易合同，合同中约定了房子的面积、设施、付款方法等内容，王某按约定支付了购房款。一个月后，张某的妹妹对王某购置的房子倡导部分权利，并得到了张某的认同。因此王某对张某提出了索赔需要，对此状况，张某。

A.

不承担任何责任

B.

与王某重新签订合同

C.

承担权利缺陷担保责任

D.

承担物的缺陷担保责任

参考答案：C

《合同法》第150条规定出卖人就出货的标的物负有保障第三人不向买受人倡导任何权利的义务。而张某隐瞒了与妹妹共有房地产的事实，张某对出卖的房子没完全的所有权或处分权，故该房子存在权利缺陷，张某应当承担权利缺陷责任。故C为正确答案。

58 施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数目10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权出售给砖厂丙，并公告了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向倡导。

A.

砖厂乙

B.

砖厂丙

C.

砖厂乙或砖厂丙均可

D.

砖厂乙或砖厂丙均不可

参考答案：B

据《合同法》中关于债权出售效力的规定，因为债权已经出售，3万元的债权已经由丙代替，所以，债务人甲的抗辩权就不可以再向原债权人乙行使了，而要向新的债权人丙行使。正确答案为B。

59 下列关于委托代理终止的说法，正确的是。

A.

被代理人恢复了民事行为能力

B.

被代理人获得了民事行为能力

C.

指定代理的人民法院取消指定

D.

代理期间届满或者代理事务完成

参考答案：D

本题考察委托代理、法定代理和指定代理这三种代理终止的不同情形，依据《民法通则》规定，显然，选项A、B是法定代理终止的情形，选项C是指定代理的终止情形，只有选项D是委托代理的终止情形，因此，正确答案为选项D。

60 订立合同时，当事人在合同内对价款没做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致建议，则应根据的市场价格履行。

A.

订立合同时的订立地

B.

订立合同时的履行地

C.

履行合同时的订立地

D.

履行合同时的履行地

参考答案：B

2、多项选择题

61 用人单位有下列情形之一的，可能被依法追究刑事责任。

A.

违法解除或终止劳动合同的a

B.

以暴力、威胁或限制人身自由的方法强迫劳动的

C.

强令冒险作业危及劳动者人身安全的

D.

非法搜查或者拘禁劳动者的

E.

劳动条件恶劣，给劳动者身心健康导致紧急损害的

参考答案：B,C,E

62 下列权利中，是用益物权的包含。

A.

地役权

B.

宅基地用权

C.

建设用地用权

D.

宅基地所有权

E.

土地承包经营权

参考答案：A,B,C,E

依据《物权法》的规定，用益物权是权利人对别人所有些不动产或者动产，依法享有占有、用和收益的权利。用益物权包含土地承包经营权、建设用地用权、宅基地用权和地役权，而宅基地只有用权，没所有权。所以，选项A、B、C、E正确，故正确答案为A、B、C、E。

63 对需要在本行政地区内作出统一规定的工程建设技术需要，可以拟定工程建设地方标准的首要条件条件有。

A.

没相应的国家标准或行业准则

B.

没相应的国家标准和行业准则

C.

有国家标准无行业准则

D.

有行业准则无国家标准

E.

国家标准和行业准则规定不具体

参考答案：B,E

《工程建设地方标准化工作管理规定》第七条规定："……对没国家标准、行业准则或国家标准、行业准则规定不具体，且需要在本行政地区内作出统一规定的工程建设技术需要，可拟定相应的工程建设地方标准。"对照此条规定可知，正确答案为B、E。

64 关于代理的法律责任的说法，下列选项中正确的是。

A.

委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人不负法律责任

B.

委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任

C.

代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任

D.

第三人了解行为人没代理权还与行为人推行民事行为给别人导致损害的，由第三人和行为人负连带责任

E.

代理人了解被委托代理的事情违法仍然进行代理活动的，由代理人和第三人负连带责任

参考答案：B,C,D

65 在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的地区内，禁止建设。

A.

封闭式垃圾站

B.

生活垃圾填埋场

C.

工业固体废物集中贮存、处置的设施

D.

工业固体废物集中贮存、处置的场合

E.

建筑垃圾临时堆放的场合

参考答案：B,C,D

在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的地区内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场合和生活垃圾填埋场。故选项B、C、D正确。

66 下列选项中是《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有。

A.

打造完善生产安全事故隐患排查治理规范

B.

打造完善重大事故隐患治理督办规范

C.

准时发现并消除事故隐患

D.

如实记录事故隐患排查治理状况

E.

如实向从业职员通报事故隐患排查治理状况

参考答案：A,C,D,E

《安全生产法》第38条规定，生产经营单位应当打造完善生产安全事故隐患排查治理规范，采取技术、管理手段，准时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理状况应当如实记录，并向从业职员通报。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当打造完善重大事故隐患治理督办规范，督促生产经营单位消除重大事故隐患。因此A、C、D、E选项是生产经营单位应该作的工作，B选项是政府安全生产监督管理部门应该作的工作。

67 《行政诉讼法》规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼包含。

A.

对行政机关作出的关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有权或者用权的决定不服的

B.

对征收、征用决定及其补偿决定不服的

C.

行政法规、规章或者行政机关拟定、发布的具备常见约束力的决定、命令

D.

觉得行政机关不依法履行、未根据约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房子征收补偿协议等协议的

E.

行政机关对行政机关员工的奖惩、任免等决定

参考答案：A,B,D

68 下列违反施工许可证规范的行为应承担的法律责任的说法，正确的有。

A.

未获得施工许可证擅自施工的，责令停止施工，处工程价款1‰～2‰的罚款

B.

避免办理施工许可证擅自施工的，责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

C.

骗取和伪造施工许可证构成犯罪的，依法追究刑事责任

D.

通过贿赂获得的施工许可证将被撤销，责令停止施工并处以罚款

E.

因上述违法行为遭到处罚的单位和有关责任人，作为不好的行为记录予以通报

参考答案：B,C,D,E

实行建设工程施工许可规范的目的，是为了确保建设工程符合法定的开工条件。《建筑法》规定，未获得施工许可证或开工报告未经批准擅自施工的，对不符合开工条件的才责令停止施工，处工程价款1%～2%的罚款故A选项缺少一个首要条件，不是正确选项。B、C、D、E选项列举的违法行为及应承担的法律责任，符合《建筑法》及《建筑工程施工许可管理方法》的规定，为正确选项。

69 下列选项中，是行政处罚的是。

A.

警告

B.

罚款

C.

责令停产停业

D.

开除

E.

没收违法所得

参考答案：A,B,C,E

70 根据《建设工程水平管理条例》的规定，下列情形中是违法分包的有。

A.

总承包单位将部分工程分包给了不具备相应资质的单位

B.

未经建设单位认同，承包单位将部分工程交由别人完成

C.

分包单位将它承包的工程再分包

D.

未经建设单位的认同，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业

E.

施工总承包人将承包工程的重点性工作分包给了具备先进技术的其他单位

参考答案：A,B,C,E

劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认同，故D选项不是违法分包。其余A、B、C、E选项构成违法分包。

71 建筑施工企业隐瞒有关状况或者提供不真实材料申请安全生产许可证的，管理部门应付其。

A.

不予受理或者不予颁发安全生产许可证

B.

给予警告

C.

1年内不能申请安全生产许可证

D.

暂发安全生产许可证并限时整改

E.

吊销安全生产许可证

参考答案：A,B,C

《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关状况或者提供不真实材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不能申请安全生产许可证。故应选A、B、C。

72 依据《高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适使用方法律问题的讲解》规定，因发包人的下列部分行为导致建设工程水平缺点的，应当由发包人承担过错责任。这类行为有。

A.

提供的设计有缺点

B.

赞同总包人依法选择的分包人分包专业工程

C.

直接指定分包人分包专业工程

D.

提供的建筑构配件不符合强制性标准

E.

指定购买的设施不符合强制性标准

参考答案：A,C,D,E

《建筑法》第29条规定："建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具备相应资质条件的分包单位;但，除总承包合同中约定的分包外，需要经建设单位认同。……总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。"这意味着，发包人并不因"赞同"总包人依法选择的分包人分包专业工程而承担过错责任，故8是错误选项。《高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适使用方法律问题的讲解》第12条规定："发包人具备下列情形之一，导致建设工程水平缺点，应当承担过错责任：提供的设计有缺点;提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设施不符合强制性标准;直接指定分包人分包专业工程。"据此可知，选项A、C、D、E为正确答案。

73 下列关于当事人约定违约金的正确表述有。

A.

合同中需要要约定违约金

B.

约定的违约金低于实质损失，当事人可以请求法院或仲裁机构予以增加

C.

约定的违约金过分高于实质损失，当事人可按约定的违约金实行

D.

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，他们可以选择二者之一的条约

参考答案：B,C,D,E

74 有关仲裁协议的效力说法正确的是。

A.

发生纠纷后，一方当事人既能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，也能就该纠纷向人民法院提起诉讼

B.

有效的仲裁协议不排除人民法院对仲裁协议约定的争议事情的司法管辖权

C.

仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的首要条件，是仲裁庭审理和裁决案件的依据

D.

仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事情进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事情无权仲裁

E.

当事人在订立合同时就争议达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的

参考答案：C,D,E

75 某建筑工程公司在修筑公路时，将很多工程用土倒人张某的鱼塘，致使鱼虾因缺氧死亡，损失8万元。张某起诉需要建筑工程公司进行赔偿。下列事实中项应当由建筑公司承担举证责任。

A.

建筑工程公司是不是向张某的鱼塘弃土

B.

弃土会不会消耗很多的氧气致使鱼虾缺氧

C.

张某鱼塘中鱼虾死亡是什么原因否是缺氧

D.

鱼虾死亡导致的损失是不是是8万元

E.

倒弃废土是不是征得张某赞同

参考答案：B,C

B和C是行为与损害结果之间没有因果关系的事实，应当由加害人承担举证责任。A和D是基本事实，不需举证。

76 应当公开招标的工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的有。

A.

技术复杂的项目

B.

因地域环境限制只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

C.

使用公开招标的成本占合同金额的比重过大的项目

D.

需进行两阶段招标的项目

E.

国家及省市重点项目中不适合公开招标的项目

参考答案：B,C,E

对于应当公开招标的项目，C、E是法定经批准可以邀请招标的情形，而A、B、D则取决于是不是有足够的可供选择的潜在投标人。A和D选项未明确此情形，故不合题意。

77 根据《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的水平和安全责任有。

A.

使用水平需要符合国家标准或者行业准则的消防商品

B.

根据经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C.

使用满足防火性能需要的建筑构件

D.

查验具备防火性能需要的建筑材料及装修材料的水平

E.

打造施工现场消防安全责任规范，确定消防安全负责人

参考答案：B,D,E

《建设工程消防监督管理规定》第九条："设计单位应当承担下列消防设计的水平责任：……在设计中使用的消防商品和具备防火性能需要的建筑构件、建筑材料、装修材料，应当注明规格、性能等技术标准，其水平需要需要符合国家标准或者行业准则";第十条："施工单位应当承担下列消防施工的水平和安全责任：根据国家工程建设消防技术指标和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，……查验消防商品和具备防火性能需要的建筑构件、建筑材料及装修材料的水平，……;打造施工现场消防安全责任规范，确定消防安全负责人……"对照这两条规定可知，正确答案为B、D、E。

78 甲乙双方于十月1日签订交易合同，合同价款100万元，约定买方支付定金20万元。因为资金周转困难，买方于十月十日出货了10万元，卖方予以签收，下列说法正确的是。

A.

交易合同是主合同，定金合同是从合同

B.

定金合同自十月十日起成立

C.

若卖方不可以出货货物，应返还20万元

D.

交易合同自十月十日起成立

E.

若买方不可以购买货物，卖方返还10万元的定金

参考答案：A,B,C

79 下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有。

A.

劳动合同期满，劳动者想保持原条件续订合同，但用人单位不认可的

B.

因用人单位未准时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的

C.

用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的

D.

劳动者不可以胜任工作，经培训或调整工作职位后仍不可以胜任工作而终止劳动合同的

E.

因劳动者同时与别人打造劳动关系严重干扰本职工作而终止劳动合同的

参考答案：A,B,C,D

此题涉及《劳动合同法》第38、39、40、44条中有关劳动合同解除与终止的有关内容。选答时，除去依据法律规定外，还可从终止或解除劳动合同是什么原因或责任人的角度进行判断，比如8选项是因用人单位违约所致，C选项是"用人单位提出"，D选项是因用人单位"认定"所致，而E选项是劳动者违约所致，故B、C、D均应支付经济补偿。除此之外，A选项为《劳动合同法》第44条，第46条规定终止劳动合同的情形，故A项也是正确答案。

80 《房子市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行方法》规定，全方位负责房子市政工程生产安全重大隐患排查治理工作的责任人包含。

A.

施工企业的主要负责人

B.

工程项目的主要负责人

C.

监理单位的主要负责人

D.

建设单位的主要负责人

E.

政府安全生产监督管理部门的主要负责人

参考答案：A,B

国务院《关于加大安全生产监管执法的公告》第4条规定，国有大中型企业和规模以上企业要打造安全生产委员会，主任由董事长或总经理担任，董事长、党委书记、总经理对安全生产工作均负有领导责任，企业领导班子成员和管理职员实行安全生产"一岗双责"。因此，正确选项为A、B。