2025年监理工程师考试模拟试题-《建设工程合同管理》
点击查询更多关于2025监理工程师考试模拟试题大全>>
1、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．下列关于代理的叙述，（ ）是不正确的。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是不是有效
B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C．无权代理的法律后果由被代理人承担
D．代理人只能在代理权限内推行代理行为
2．某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（ ）。
A．物
B．行为
C．智商成就
D．活动
3．合同担保方法中，既能够用当事人我们的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是（ ）。
A．保证
B．定金
C．留置
D．质押
4．依据有关"建筑工程所有险"的规定，下列描述中正确的是（ ）。
A．保险对象包含各类工业与民用建筑工程，而不包含公共工程
B．投保人和被保险人是保险合同的当事人
C．发包人未经过竣工验收即提前用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务
D．保险合同的有效期至工程保修期满为止
5．依据《担保法》的规定，当使用保证方法进行担保时，（ ）。
A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任
6．依据《合同法》的规定，实行政府定价或政府官方报价的合同，合同当事人一方逾期同意货物时，遇价格上涨，应（ ）。
A．按原价格实行
B．按新价格实行
C．按原价和新价的平均价实行
D．按市场价实行
7．工程竣工1年后，房产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应（ ）。
A．以我们的名义向人民法院倡导该购房款
B．以房产开发商名义向人民法院倡导该购房款
C．以我们的名义直接向购房者倡导该购房款
D．以房产开发商名义直接向购房者倡导该购房款
8．施工合同中的承包人到材料提供商处去购买水泥，因为水泥标号不了解而将425号的水泥当作525号水泥购入。该交易合同没仲裁条约，发现问题后，承包人应（ ）。
A．向人民法院起诉，需要确认该合同无效
B．向人民法院起诉，需要撤销该合同
C．向仲裁机构申请仲裁，需要确认该合同无效
D．向仲裁机构申请仲裁，需要撤销该合同
9．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因他们的违约而（ ）的行为。
A．解除合同
B．变更合同
C．出售合同
D．暂停履行合同义务
10．《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的公告应当在（ ）到达受要约人。
A．要约到达他们之前
B．受要约人发出承诺之后
C．受要约人发出承诺之前
D．承诺到达他们之前
11．依据《合同法}的规定，既具备对合同未违约方给予补偿，又具备对违约方实行制裁双重性质的是（ ）。
A．罚金
B．赔偿金
C．利息
D．违约金
12．《合同法》中规定的"缔约过失责任"是指（ ）。
A．订立合同时，因为本方对合同风险估计不足，履行过程中遭到的损失应由自己负责
B．委托代理人订立合同，因为条约约定不清楚致使的损失，应由委托人承担
C．因为本方授权签订合同代表的失误而遭到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D．因订立合同时他们提供不真实状况而使本方遭到损失，需要他们承担赔偿责任
13．依据《合同法》的规定，出现（ ）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A．违反法律法规规定
B．当事人恶意串通损害第三人利益
C．以合法形式掩盖非法目的
D．他们当事人使用欺诈方法
14．设计人出货设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑需要增加部分专业工程的设计内容。因为设计人当时承接的设计任务较多，在发包人需要的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人赞同后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计缘由出现水平事故，则事故的责任应由（ ）。
A．设计人承担
B．承接变更的设计人承担
C．设计人与承接变更的设计人一同承担
D．承接变更的设计人与监理工程师一同承担
15．投标人在投标过程中出现（ ）时，招标人可以没收投标保证金。
A．投标文件的密封不符合招标文件的需要
B．投标文件中附有招标人不可以同意的条件
C．购买招标文件后不递交投标文件
D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
16．在投标文件的价格报表中，假如出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不同时，应当（ ）。
A．以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B．以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
C．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
17．施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（ ）。
A．投标需知
B．资格预审表
C．合同专用条约
D．对投标人书面有质疑的解答
18．某项目招标，经评标委员会评审觉得所有投标都不符合招标文件的需要，这个时候应当（ ）。
A．与相对接近需要的投标人协商，改为议标确定中标人
B．改为直接发包
C．用原招标文件重新招标
D．修改招标文件后重新招标
19．在建设项目各类招标中，不需要投标人依据给定工作量价格的是（ ）招标。
A．施工
B．设施采购
C、设计
D．材料采购
20．某招标项目使用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为投标书。
A．投标价格1000万元，评标价950万元
B．投标价格1050万元，评标价940万元
C．投标价格980万元，评标价970万元
D．投标价格950万元，评标价960万元
21．招标的资格预审需知中规定，使用限制合格者数目为六家的方法。当排名第六的投标人舍弃投标时，应当（ ）。
A．仅允许排名前五名的投标人参加投标
B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数目
C．由排名第七的递补，保持六家投标人
D．重新进行资格预审
22．某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主导致经济损失60万元。依据委托监理合同示范本本，监理单位应承担的赔偿金额为（ ）万元。
A．45
B．57
C．42
D．60
23．勘察合同约定使用定金作为合同担保方法。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（ ）状况。
A．成立但不生效
B．既不成立也不生效
C．承诺生效但合同不成立
D．生效但不成立
24．正常监理酬金中不是直接本钱的成本是（ ）。
A．外部协作费
B．监理期间用与监理工作有关的测试仪器摊销费
C．经营业务费
D．监理辅助职员奖金
25．依据委托监理合同示范本本，当委托人紧急拖欠监理酬金而又未提出任何书面讲解时，监理人可（ ）。
A．发出终止合同公告，公告发出14天后合同即行终止
B．发出终止合同公告，公告发出14天内未得到回话，可进一步发出终止合同公告，第二个公告到达即行终止
C．发出终止合同公告，公告发出14内未得到回话，可在第一个公告发出35日内终止
D．发出终止合同公告，公告发出14内未得到回话，可进一步发出终止合同公告，第二个公告发出42日仍未得到回话可终止合同
26．依据委托监理合同示范本本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（ ）止。
A．完成监理合同约定的监理工作之日
B．监理合同规定的到期日
C．被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日
D．完成正常工作和附加工作之日
27．设计合同示范本本规定，设计合同在正常履行的状况下，（ ），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A．按设计合同需要，完成设计并提交全部图纸
B．按设计合同需要，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费
C．工程施工完成竣工验收工作
D．工程通过保修期检验
28．设计合同示范本本规定，策略设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。
A．控制概算
B．编制招标文件
C．施工图设计
D．非标准设施制作
29．依据设计合同示范本本，下列有关设计变更中提法不正确的是（ ）。
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．假如发包人确需修改设计时，应第一请设计单位修改，然后经有关部门审批后用
C．发包人缘由的重大设计变更导致设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面赞同
30．设计合同中，断定设计人是不是延误完成设计任务的期限是指（ ）。
A．从订立合同之日起，至出货全部设计文件之日止
B．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至出货全部设计文件之日止
C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止
D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止
31．某工程的大型设施通过国际招标使用海外承包商制造的设施。外商提交的设施制造图纸及设施的基础土建设计文件应由（ ）进行审察认同。
A．承包总体工程设计的设计单位
B．发包人
C．监理工程师
D．设施安装承包商
32．施工合同的组成文件中，结合项目特征针对通用条约内容进行补充或修正，使之与通用条约一同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（ ）
A．协议书
B．专用条约
C．标准条约
D．水平保修书
33．某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，因为甲承包人不配合，给乙承包人导致了肯定的损失，该损失应当由（ ）承担。
A．乙承包人
B．发包人
C．甲承包人
D．工程师
34．某施工合同的合同工期为20个月，专用条约规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设施不足致使实质进度滞后，工程师需要承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实质能力，认同了修改的计划。承包人实质竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。
A．延误1个月竣工赔偿
B．提前1个月竣工奖励
C．不追究延误竣工责任，也不给予奖励
D．考虑工程师的认同用途，按延误0．5个月赔偿
35．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未公告承包人派代表一同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工用时发现部分玻璃损毁，则应由（ ）。
A．保管员负责赔偿损失
B．发包人承担损失责任
C．承包人负责赔偿损失
D．发包人与承包人一同承担损失责任
36．施工合同示范本本通用条约规定，施工中，发包人提供的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有水平问题，此时应由（ ）。
A．发包人追加合同价款，相应顺延工期
B．发包人追加合同价款，工期不予顺延
C．承包人承担发生的成本，相应顺延工期
D．承包人承担发生的成本，工期不予顺延
37．为了保证工程水平，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。
A．承包人负责检验工作，发包人承担检验成本
B．承包人负责检验工作，并承担检验成本
C．发包人负责检验工作，并承担检验成本
D．发包人负责检验工作，承包人承担检验成本
38．施工中假如出现设计变更和工程量增加的状况，根据施工合同示范本本通用条约规定，（ ）。
A．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，公告承包人
B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，公告承包人
C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，公告工程师
D．承包人应在14天内将自己觉得应顺延的工期报告工程师
39．依据施工合同示范本本通用条约，在施工合同履行中，假如发包人不按时支付预付款，承包人可以（ ）。
A．立即发出解除合同公告
B．立即停工并发出公告需要支付预付款
C．在合同约定预付时间7天后发出公告需要支付预付款，如仍不可以获得预付款，则在发出公告7天后停止施工；
D．在合同约定预付时间7天后发出公告需要支付预付款，如仍不可以获得预付款，则在发出公告之日起停止施工
40．施工合同示范本本通用条约规定，在施工过程中，因设计变更致使承包人的施工本钱增加及工期延误，应当根据（ ）处置。
A．增加的成本由承包人承担，延误的工期不予顺延
B．增加的成本由承包人承担，延误的工期相应顺延
C．增加的成本由发包人补偿，延误的工期相应顺延
D．增加的成本由发包人补偿，延误的工期不予顺延
41．施工合同示范本本通用条约规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。
A．地基基础工程
B．屋面防水工程
C．设施安装工程
D．排水管道工程
42．施工企业与材料提供商订立的材料提供合同中，约定违约金是2．0万元，但提供商的违约行为给施工企业导致的损失是2．2万元，施工企业应需要提供商支付（ ）。
A．4．2万元
B．2．2万元
C．2．0万元
D．0．2万元
43．材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且出货数目远多于合同约定，采购方应该（ ）。
A．提取全部材料，按实质出货数目付款
B．按合同订购的数目提货，也按合同订购数目付款
C．拒绝提首要条件货，拒付货款
D．提取全部材料，按订购数目付款
44．FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，概念投标截止日期前第28天为"基准日"．从此日期起至（ ）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不可以合理预见的风险归业主承担。
A．开标日
B．工程师发布开工令日
C．工程师颁发工程接收证书日
D．工程师颁发履约证书日
45．依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（ ）。
A．在初次支付工程进度款时起扣
B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣
C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣
D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
46．某使用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应准时颁发工程接收证书，但应当（ ）。
A．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程水平缺点承担责任
B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程水平缺点仍承担责任
C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程水平缺点承担责任
D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程水平缺点仍承担责任
47．某使用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前公告了工程师，需要在该日期进行竣工检验。但因为外部配合条件不拥有竣工检验的需要，直到5月15日工程师才发出竣工检验的公告。经过3天试验后表明水平合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（ ）。
A．4月15日
B．5月1日
C．5月15日
D．5月18 日
48．FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（ ）。
A．对分包商发布指令
B．对分包工程的批准
C．向分包商支付工程款
D．审察分包商的资质
49．工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后推行，但该错误指令致使分包工程返工，为此分包人向承包人提出成本索赔，承包人（ ）。
A．以不是我们的缘由拒绝索赔需要
B．觉得需要合理，先行支付后再向业主索赔
C．不予支付，以我们的名义向工程师提交索赔报告
D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
50．依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审察承包商的索赔报告时，对因（ ）提出的索赔，不应计入收益损失补偿。
A．延误移交施工现场
B．设计图错误返工
C．施工中遇见有文物价值的古迹所作的保护工作
D．业主提前占用部分工程致使承包商后续施工的损失
2、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不能分；少选，所选的每一个选项得0．5分）
51．在《担保法》规定的担保方法中，不可以作为抵押的财产包含（ ）。
A．土地用权
B．社会团体的教育设施
C．土地所有权
D．抵押人所有些交通工具
E．依法被监管的财产
52．“建筑工程所有险”规定保险公司承担保险责任的范围包含（ ）的损失。
A．外力引起的电气装备
B．地震致使施工建筑物
C．台风摧毁施工现场内的临时工程
D．水灾致使被保险人在工地上原有建筑物
E．气温变化导致精密仪表
53．依据《合同法》的规定，当合同履行地址约定不清楚，且又不可以达成补充协议时（ ）履行。
A．出货不动产的，在不动产所在地
B．给付货币的，在给付货币一方所在地
C．出货动产的，在同意动产一方所在地
D．设施采购，在采购方所在地
E．材料采购，在供货方所在地
54．甲公司将与乙公司所签协议中的义务出售给丙公司，依据《合同法》的规定（ ）。
A．合同主体不变仍为甲乙两公司
B．甲公司不需要征得乙公司赞同，但应公告他们
C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
E．丙公司直接对乙公司承担合同义务
55．依据《合同法》的规定，因为一方紧急违约他们解除合同后，合同中约定的（ ）条约仍然有效。
A．水平
B．结算
C．仲裁
D．标的
E．担保
56．根据《合同法》规定，与合同出售中的"债权出售"比较，"由第三人向债权人履行债务"的特点表现为（ ）。
A．合同当事人没改变；
B．第三人可以向债权人行使抗辩权
C．第三人可以与债权人重新协商合同条约
D．第三人履行债务前，债务人需第一征得债权人赞同
E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续
57．根据《招投标法》的规定，（ ）可以不进行招标，使用直接发包的方法委托建设任务。
A．施工单项合同估算价150万元人民币
B．要紧设施的采购，单项合同估算价150万元人民币。
C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币
D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币
E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币
58．招标方法中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（ ）等。
A．选择面窄，排斥了某些有角逐实力的潜在投标人
B．角逐的激烈程度相对较差
C．招标时间长
D．招标成本高
E．评标工作量较大
59．《招投标法》规定，投标文件（ ）的投标人应确定为中标人。
A．满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低需要
B．限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C．满足招标文件各项需要，并且价格最低
D．满足招标文件各项需要，并且经评审的价格最低
E．满足招标文件各项需要，并且经评审价格
60．施工招标中使用综合评分法评标，评定价格部分得分高低的评分标准可以使用（ ）。
A．价格衡量法
B．标底衡量法
C．复合标底衡量法
D．无标底衡量法
E．本钱价衡量法 61．根据委托监理合同示范本本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包含（ ）。
A．中标函
B．投标保函
C．监理合同标准条件
D．监理委托函
E．标准、规范
62．依据委托监理合同示范本本规定，委托人的义务包含（ ）。
A．负责合同的协调管理工作
B．外部关系协调。
C．免费提供监理工作需要的资料
D．更换委托人代表需要经监理人赞同
E．将监理人、监理机构主要成员分工、权限准时书面公告被监理人
63．委托监理合同示范本本中，监理人的权利包含（ ）。
A．设计标准认定权
B．工程款支付的签认权
C．工程设计变更的审批权
D．施工技术策略的审核权
E．工程建设有关协作单位组织协调主持权
64．依据委托监理合同示范本本规定，（ ）是额外的监理工作。
A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作
B．因为第三方缘由使工作遭到妨碍致使增加的工作
C．因为非监理人责任致使监理合同终止的善后工作
D．应委托人需要更改服务内容而增加的工作
E．出现不应由监理人负责，导致中止监理任务后的恢复工作
65．设计合同示范本本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包含（ ）。
A．经批准的可研报告
B．设计依据的规范
C．城市规划许可文件
D．限额设计需要
E．工程勘察资料
66．根据设计合同示范本本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（ ）。
A．发包人延误支付设计费，设计人可中止下一阶段设计工作
B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C．合同生效后，设计人刚最初工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处置限于定金不退还
D．设计人缘由延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费
E．设计工作完成超越合同约定一半时，发包人需要解除合同，应该支付该阶段的全部设计费
67．设计合同示范本本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条约包含（ ）。
A．委托设计任务的范围和内容
B．发包人应提供的有关资料和文件
C．项目投资需要
D．双方的责任
E．工程用地规划
68．根据设计合同示范本本的规定，（ ）是发包人的责任。
A．提供设计依据资料
B．提供设计预算资料
C．向施工单位进行设计交底
D．对设计成就组织鉴别和验收
E．提供设计职员需要的工作和生活条件
69．根据施工合同示范本本通用条约的规定，（ ）是发包人应当完成的工作。
A．办理施工许可证
B．提供工程进度计划
C．确定坐标控制点
D．做好施工现场地下管线的保护工作
E．协调处置施工现场周围地下管线的保护工作
70．根据施工合同示范本本通用条约的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此致使的损失及工期延误责任承担方法为（ ）。
A．工程损害致使第三方职员伤亡和财产损失，由发包人承担
B．承包人的职员伤亡损失，由发包人承担
C．发包人的职员伤亡损失，由承包人承担
D．工程所需清理、修复成本，由发包人承担
E．延误的工期相应顺延。
71．根据施工合同示范本本通用条约的规定，假如施工任务没在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（ ）。
A．不免除迟延履行方的相应责任
B．双方的风险责任均不免除
C．若是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D．若是发包人办理的工程险，因承包人缘由不可以按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E．保险企业的赔偿不可以弥补损失，由发包人和承包人平均分担
72．依据施工合同示范本本通用条约规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包含（ ）。
A．发包人在检验后14天内给予认同或提出修改建议，
B．需要修改施工缺点的部分，承包人应当修改并承担修改成本
C．需要修改因设计缘由导致的缺点，承包人修改后成本由发包人承担
D．发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认同
E．检验后14天内不提出修改建议，视为竣工检验报告被认同
73．根据施工合同示范本本通用条约规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权（ ）。
A．留置该工程
B．与发包人协议将该工程折价
C．直接委托拍卖公司拍卖该工程
D．申请人民法院将该工程依法拍卖
E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
74．根据施工合同示范本本通用条约规定，施工合同履行中，假如发包人出于某种考虑需要提前竣工，则发包人应（ ）。
A．负责修改施工进度计划
B．向承包人直接发出提前竣工的指令
C．与承包人协商并签订提前竣工协议
D．为承包人提供赶工的便利条件
E．降低对工程水平的测试试验
75．设施制造阶段的监理工作包含（ ）。
A．原材料和元器件的进厂检验
B．部件的加工检验和试验
C．出厂前的预组装检验
D．包装检验
E．施工现场的到货开箱检验
76．FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的办法包含（ ）。
A．由工程师确定
B．提交争端裁决委员会决定
C．双方协商
D．提交仲裁机构裁决
E．通过诉讼解决
77．使用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包含（ ）等。
A．施工工程的计划进度
B．分包商在施工阶段的安排
C．要紧检查检验的次序和时间
D．保证计划推行的说明文件
E．滞后于进度计划的责任
78．使用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。
A．对合同中任何工程量的改变
B．工程任何部分标高的改变
C．改变已认同的承包商施工时间和顺序安排
D．删减部分约定的承包工作交给别的人完成
E．改变违约责任的承担方法
79．按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（ ）。
A．工程加速索赔
B．工程变更索赔
C．合同中明示的索赔
D．合同中默示的索赔
E．合同外的索赔
80．在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和成本索赔的事件包含（ ）等。
A．不可预见的外面条件
B．施工中遇见文物和古迹
C．异常不利的气候条件
D．业主或其他承包人的干扰
E．后续法规的调整
2025年度建设工程合同管理考试试题参考答案
1、单项选择题
1.C 2.C 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.B 9.D 10.C
11.D 12.D 13.D 14.B 15.D 16.D 17.B 18.D 19.C 20.B
21.C 22.C 23.A 24.C 25.D 26.C 27.C 28.A 29.B 30.B
31.A 32.B 33.B 34.A 35.B 36.A 37.A 38.D 39.C 40.C
41.B 42.B 43.D 44.D 45.C 46.D 47A 48.B 49.C 50.C
2、多项选择题参考答案
51.BCE 52.ABC 53.AE 54.CDE 55. BC 56.AE 57.AE 58.AB59.BD 60.BCD
61.AC 62.BCE 63.BDE 64.CE 65.ACDE 66.ACD 67.ABD68.AD 69.ACE 70.ADE
71.ACD 72.ABCE 73.BDE 74.CD 75.ABCD 76.ABCD 77.ACD 78.ABC 79.CD 80.ABE
